房屋装修起诉合同书

时间:2024-11-19
字数:4349字
老文笔
复制下载

房屋装修起诉合同书 第1篇

  原告: www.laowenbi.com

  被告: 内容来自:老文笔写作网

  诉讼请求:请求人民法院依法判决:

内容来自:老文笔写作网

  1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;

  2、被告退还原告已付装修款 元人民币,被告的经营者以个人财产对 万元承担责任;

  3、被告承担本案诉讼费。

  事实及理由

  年 月 日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告平坝区房屋进行室内装修,工程日期为 月 日至 月 日,签订合同当日原告支付了万元装修款。

  年 月 中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在 月 日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定 月 日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。

  被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。

  此致

  人民法院

  具状人:

  20__年一月十四月

房屋装修起诉合同书 第2篇

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方对区幢单元楼座进行装饰,经双方协商达成以下协议:

  一、工程内容

  详见附件《工程预算表》

  二、合同金额

  大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。

  三、施工要求和验收标准

  按国家有关规范要求进行施工;参考国家同行业家庭装饰质量标准验收。

  四、验收方式和质量争议处理办法

  1、工程完工后,甲方应及时对该工程进行验收,超出3天不予验收者,乙方每天收取甲方%的工程养护费;如验收不合格,甲方有权责令乙方对不合格项目进行整改;如乙方拒绝整改,甲方权向装饰工程质检部门申请质检,并在7日内向乙方出示不合格的书面检验结果,乙方就对不合格项目进行整改或与甲方协商达成经济赔偿协议(如不能达成协议应交消费者协会或劳动仲裁部门处理);如超出7日甲方不能出示不合格的书面检验结果,甲方应及时向乙方支付工程余款,不得拖欠。

  2、甲方在未对该工程验收合格前不得以任何理由搬入家具、电器等甲方财物或向乙方索取工地现场钥匙,否则现场财物损坏或遗失均由甲方负责,与乙方无关。且乙方有权向甲方收取工程余款。

  五、结算方式:

  选择以下第 项。

  1、采用预算包干制,不再进行决算。

  2、以合同单价为依据,根据实际工作量进行决算。

  六、付款方式:

  1、甲乙双方签订合同时,甲方应支付合同金额5%给乙方作为订金,同时把该现场钥匙交给乙方。

  2、乙方工人______年______月_______日进场时,甲方应支付合同金额的40%(含订金)给乙方,即拾万仟佰拾元。

  3、乙方工程进行到______年______月_______日,甲方应支付合同金的30%给乙方,拾万仟佰拾元。

  4、乙方工程进行到______年______月_______日,甲方应支付合同金的20%给乙方,拾万仟佰拾元。

  5、乙方工程进行到______年______月_______日完工,甲方在完工后3日内对工程进行验收,验收合格时把工程全部余款(以工程决算表为依据)支付给乙方,乙方将现场钥匙退还给甲方。

  七、预算外增加项目和预算内减少项目的处理办法

  1、预算外增加项目:甲乙双方应在该项目施工前签定补充协议;协议中必须写清增加项目的内容、数量、单价、管理费、总价,由甲乙双方签字生效。

  2、预算内减少项目:如因乙方减少项目,必须退还该项目金额的120%给甲方,其中20%作为对甲方的补偿;如因甲方原因减少合同项目,甲方只能按减少项目金额的80%扣除,其中20%作为对乙方的补偿。

  3、所有增减项目金额应在年日支付三期款时一并付清(或扣除)。

  八、质量保证及维修

  工程完工后乙方应对工程进行一年免费维修(不含非正常使用和甲方所提供的`材料质量因素所造成的维修内容),如甲方尾款未付清,乙方有权不予维修。

  九、工期期限

  自______年______月_______日起至______年______月_______日止,共计。

  十、为保证工程质量和进度,甲乙双方应遵守以下各项:

  1、应严格遵守合同及按《工程预算表》的工程内容施工,如有图纸须按图纸施工。

  2、甲乙双方不得随意变动工程项目。如确需变动,必须由甲乙双方共同协商,严格按该合同第七项要求达成书面协议。

  3、甲乙双方应严格遵守付款方式和合同工期,不得随意拖延(不含人力不可抭违因素和甲方项目变动)。甲方应严格按合同所规定的付款方式付款给乙方,如甲方按规定期限付款后,乙方不能如期交工,超过工期(1-30天),甲方按工程造价的1%处罚乙方;如超过(30-60天);则按2%处理,以此类推。如甲方不能按规定期限付款给乙方,则由此造成的工程拖延和工程损失由甲方负责,乙方不对此承担任何责任。

  4、乙方在施工过程中所用材料必须保证质量,不得使用伪劣材料(如使用伪劣材料所造成的返工费均由乙方负责,甲方不承担任何责任)。

  5、在施工过程中,甲乙双方应积极配合,共同协商,相互理解。

  6、在施工过程中产生的水、电,气费均甲方承担。乙方必须节约用水、用电,不得随意浪费。

  十一、本合同一式二份,经双方签字生效,甲乙双方合执一份。

  甲方:乙方:

  甲方负责人:乙方负责人:

  联系电话:联系电话:

  ______年______月_______日签订

房屋装修起诉合同书 第3篇

  甲方:(以下简称*方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲、乙双方经协商一致,本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则,遵照<民法典>及有关法律、法规之规定,就装修承揽合同达成以下约定,供双方共同遵守:

  一、工程概况

  1、甲方将市马边店涂料、油漆房屋装修工作,交由乙方完成,乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。

  2、分项工程单价:

  1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。

  2、乳胶漆:9。00元每平方米(含基层腻子及人工)。

  3,墙纸粘贴:6。00元每平方米。

  4、清水漆:15。00元每平方米(喷漆,门及其他道具的线条不另计费)。

  5、以上单价均按实际着漆面积计算,造型顶按水平投影面积按实计算,不按展开面积计算,不按板材计算。

  3、工程量:按工程验收的实际工程量计算

  4、施工工期:合同签订之日起计算工期,总工期为18天。

  二、付款方式:

  1、乙方进场7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作为工程前期借支款。

  2、工程竣工交验合格,*方向乙方支付合同总价款的95%,剩余5%为工程质保金,质保期为6个月。

  三、*方责任

  1、办理好工程开工的手续,提供工程地质资料和工程施工图。

  2、工程所需的所有原材料由*方提供并保*质量;

  3、*方负责工程所需资源,如施工用水、电和库房等工作必备条件,开通施工场地内运输道路,拆除现场内障碍物;

  4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下,按合同规定付款给乙方,不得无故拖欠;

  5、*方对乙方施工现场进行监督工作,对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行*告、罚款等处罚;

  6、*方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排,乙方应当服从*方安排及管理。

  三、乙方责任

  1、按照*方的技术要求进行施工,接受*方相关人员的监督与技术指导,根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范,严格按照施工图或设计变更进行施工,不得擅自更改图纸,保质保量的完成任务,如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任;

  2、乙方应当以自己的设备(设备需自备)、技术和劳动力完成本工程的全部工作,不得转包,乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成,乙方聘请的工人与乙方属于雇佣关系,乙方及聘请人员在工作过程中发生的一切财产或人身损害均由乙方自行负责;

  3、乙方要保*材料利用率,不得浪费、破坏,不得更换*方提供的原材料;

  4、乙方应遵守*方有关施工安全等相关规定,做到文明施工、安全施工。

  四、质量要求

  1、严格按照*方要求施工。

  2、仿瓷墙面必须平整光洁(即压光)。

  3、需要做乳胶漆的部位必须平整且着漆均匀、手感舒服。

  4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

  5、木制道具清水漆必须喷。

  6、乙方交付的工作成果不符合国家的质量要求应当无条件整改,给*方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任;

  7、验收标准,按国家现行验收标准执行,工程验收不合格,乙方负责返工并按合同约定承担违约责任;

  8、*方在使用过程中,如出现工程质量问题,乙方应在接到*方通知后3日内组织人员维修,超过3日乙方未进行维修的,*方可另请他人,费用由乙方承担。

  五、安全施工与检查

  1、乙方负责对其施工人员进行安全教育,应遵照工程建筑施工有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受上级及*方、监理等安全检查人员依法监督检查工作;

  2、乙方应严格按照*方的安全制度与施工流程工作,采取必须的安全防护措施,消除事故隐患,施工中如造成乙方施工人员和其他人员的安全事故,所有责任由乙方承担,并承担由此产生的其他一切费用;

  3、施工进程中,*方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定,对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患,*方有权要求乙方整改并限期完工,乙方同时还应接受与其他施工人员同等的处罚。

  六、违约责任

  1、违反本合同约定,给对方造成损失的,应当赔偿对方全部损失,同时向对方支付违约金20%;

  2、乙方应在约定的时间完成工作成果,除天气影响、停水停电、不可抗力因素外,乙方不得延长工程期限;如因*方原因造成工期延误,则工期顺延,由此造成的误工费由*方承担,以签*单为依据;因乙方原因造成工期延误,给*方造成损失的,应承担相应的赔偿金,同时每延误一天,乙方应按合同总价款的5%向*方支付违约金,延误超过2天时,*方有权解除本合同,并不再支付合同尾款。

  七、合同解除

  1、合同履行完毕后,本合同自动解除;

  2、合同履行过程中,经双方协商一致,可提前解除本合同;

  3、合同履行过程中,如发生不可抗力因素,导致本合同无法继续履行,任何乙方均可要求解除本合同,无需承担违约责任。

  八、合同履行过程中如发生争议,双方应协商调解,协商不成的,应向*方所在地*法院提起诉讼。

  九、合同履行过程中,有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式2份,*乙双方各执1份,自双方签字盖章之日起生效,合同附件作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  甲方(签章):乙方(手印):

  地址:地址:

  法定代表人:*号(复印件附后)

  本合同签约代表人:电话